Договор на выполнение проектных работ: образец

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (образец)

подряда на выполнение проектных

и изыскательских работ

г. ______________ «___» ___________ 20__г.

(наименование организации или гражданина-предпринимателя)

именуем __ в дальнейшем «Проектировщик», в лице ________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,

действующего на основании ________________________, с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется по заданию

Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские

работы, результатом которых будут являться:

1.2. В срок ___________ Заказчик передает Проектировщику

утвержденное _____________ (кем) задание на проектирование, а также

_______________________________________________ (иные исходные данные,

необходимые для составления технической документации).

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в

задании и других исходных данных для выполнения проектных и

изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия

Проектная документация должна быть подготовлена в полном

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и

правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

Обязательства Проектировщика считаются выполненными со дня

утверждения подготовленного им проекта ________________ (наименование

органа, правомочного утверждать соответствующие проекты).

1.4. Правомочия Заказчика в отношении земельного участка,

предоставляемого под строительство _______________________ (наименование

объекта) подтверждаются ___________________ (наименование и реквизиты

правоустанавливающего документа — акта об отводе земельного участка,

свидетельства о праве собственности, договора и др.).

Разрешение на строительство выдано ___________________ (наименование

органа, наименование, номер дата выдачи документа).

1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную

Проектировщиком работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала работ — ______________________ дней со дня

получения Проектировщиком от Заказчика документов, указанных в п.1.2

2.2. Срок окончания работ — _______________________________________.

2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ:

2.3.1. Выполнение изысканий — _____________________________________.

2.3.2. Разработка технической документации — ______________________.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. За выполненные работы, указанные в разделе 1 договора, в

соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего

договора, Заказчик обязан уплатить Проектировщику ______________ рублей.

3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик

обязан перечислить Проектировщику аванс в размере __% от суммы, указанной

в п.3.1 договора, т.е. ___________ рублей.

3.3. Последующие платежи Заказчик производит на основании счетов

Проектировщика, выставляемых после подписания актов, составляемых

сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в п.2.3

3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика производится Заказчиком

по безналичному расчету, платежными поручениями.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания

Заказчиком и Проектировщиком.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В случае,

если Проектировщик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный

срок, либо проект на будет утвержден ________________ (кем) в

_________________ (срок), Заказчик вправе в одностороннем порядке

расторгнуть настоящий договор.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств,

вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора

сохраняют свою силу.

5. Обязанности сторон

5.1. Проектировщик обязан:

выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными

на проектирование и договором;

согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при

необходимости вместе с Заказчиком — с компетентными государственными

органами и органами местного самоуправления;

передать Заказчику готовую техническую документацию и результаты

Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим

лицам без согласия Заказчика.

Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права

воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на

основе подготовленной Проектировщиком технической документации.

5.2. Заказчик обязан:

оплатить Проектировщику выполненные им работы;

использовать техническую документацию, полученную от Проектировщика,

только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую

документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без

оказывать содействие Проектировщику в выполнении проектных и

изыскательских работ ___________________________ (объем и условия такого

участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой

технической документации с соответствующими государственными органами и

органами местного самоуправления;

возместить Проектировщику дополнительные расходы, вызванные

изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских

работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика;

привлечь Проектировщика к участию в деле по иску, предъявленному к

Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической

документации или выполненных изыскательских работ.

6. Ответственность сторон

и порядок разрешения споров

6.1. За просрочку выполнения работы Проектировщик уплачивает

Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от

суммы договора за каждый день просрочки.

6.2. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в

задании Заказчика и обязательных для сторон настоящего договора

строительных нормах и правилах Проектировщик за каждый случай отступления

от указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере

6.3. Ответственность Проектировщика за ненадлежащее выполнение

работ, являющихся предметом настоящего договора, определяется в

соответствии со ст.761 ГК РФ.

6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем

договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского

законодательства, действующего на территории России.

6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров

6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров

стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место

нахождения арбитражного суда).

7. Сдача и приемка работ

7.1. Проектировщик обязан направлять Заказчику письменное извещение

при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного в п.2.3

7.2. В срок ______________________ с даты получения извещения

Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.

7.3. Приемка каждого этапа работы оформляется двусторонним актом

сдачи-приемки, подписываемым __________________ со стороны Проектировщика

и ___________________ со стороны Заказчика.

8. Дополнительные условия

8.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в

настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

8.2. Риски ___________________________________________ (какие,

наименование страховой организации, дата и номер договора страхования и

др.) застрахованы на сумму __________ рублей.

9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик _____________________________________ М.П.

Проектировщик ________________________________ М.П.

Договор на выполнение проектных работ: образец

  • Образцы, формы и шаблоны договоров на 2019 год. 501-750
  • Форма: Договор подряда на выполнение проектных работ (образец заполнения)

Договор подряда
на выполнение проектных работ N __
г. ________________ ____________ г.
Общество с ограниченной ответственностью «__________________», далее именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании решения общего собрания участников (Протокол от _________________г. N _________________) и в соответствии с Уставом, с одной стороны и
общество с ограниченной ответственностью «_________________», далее именуемое «Проектировщик», в лице директора _________________, действующего на основании решения единственного участника от _________________г. N 1 и в соответствии с Уставом, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Проектировщик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию (далее — Документация) для строительства административно-технического двухэтажного здания (далее — Объект) и передать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.2. Заказчик поручает Проектировщику подготовить Задание на проектирование. Проектировщик должен передать Заказчику подготовленное Задание на проектирование по двустороннему акту не позднее 15 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. С момента подписания акта Заказчиком Задание на проектирование считается утвержденным и становится обязательным для Сторон.
1.3. Документация разрабатывается Проектировщиком на основании Задания на проектирование и исходных данных, которые Заказчик передает уполномоченному представителю Проектировщика с сопроводительным письмом не позднее пяти рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
1.4. Детальные характеристики Объекта, необходимые для разработки Документации, будут указаны в Задании на проектирование. Общая площадь Объекта должна составлять от 400 до 450 кв. м и включать конференц-зал, комнату охраны, комнату отдыха, подсобные помещения, санузел и до 20 офисных помещений. Объект будет возведен на земельном участке площадью _________________кв. м с кадастровым номером 52:15:184342:161, расположенном по адресу: г. _________________, который принадлежит Заказчику на праве собственности, что подтверждается выпиской из ЕГРН от _________________.
1.5. Состав и объем Документации, перечень ее разделов и их содержание, этапы работ по ее разработке Стороны определят по итогам утверждения Задания на проектирование. Не позднее пяти рабочих дней с даты утверждения Задания Стороны обязуются согласовать и подписать перечень и календарный план работ, а также смету, подготовленные Проектировщиком. Эти документы с даты их подписания обеими Сторонами будут считаться приложениями к настоящему Договору.
1.6. Состав разделов проектной части Документации и их содержание должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от _________________N _________________ и быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения проектной документации во всех компетентных органах.
1.7. Прочие требования к Документации, а также содержание работ по Договору и требования к ним определяются настоящим Договором и приложениями к нему и должны соответствовать требованиям нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала работ — _________________г.
2.2. Срок окончания работ — не позднее _________________г.
2.3. Сроки начала и окончания промежуточных этапов работ Стороны определят в перечне и календарном плане работ, согласованном в порядке, предусмотренном п. 1.5 Договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Общая цена работ, включая НДС, будет определена в смете. Смету готовит Проектировщик и передает ее Заказчику одновременно с Заданием на проектирование и перечнем и календарным планом работ в порядке, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора. Цена работ будет рассчитана исходя из характеристик Объекта, которые будут определены в Задании на проектирование. С момента подписания сметы Заказчиком в порядке, установленном п. 1.5 Договора, она считается подтвержденной и является приложением к настоящему Договору.
3.2. Общая цена работ является твердой, не подлежит изменению. Общая цена работ включает в себя все расходы и издержки Проектировщика, которые могут возникнуть в процессе выполнения работ по Договору, в том числе стоимость подготовки Задания на проектирование и платежи привлекаемым к выполнению работ субподрядчикам, за исключением сумм, указанных в п. 3.6 Договора.
3.3. Заказчик оплачивает работы в следующем порядке:
3.3.1. 25% от общей цены работ — не позднее пяти рабочих дней с момента подписания Заказчиком сметы в порядке, предусмотренном п. 3.1 Договора.
3.3.2. 75% от общей цены работ — не позднее пяти рабочих дней с момента подписания Заказчиком итогового акта сдачи-приемки работ в порядке, предусмотренном п. п. 5.4, 5.5 Договора.
3.4. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании счета Проектировщика путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.
3.5. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с даты поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Проектировщика.
3.6. Заказчик в полном объеме оплачивает все необходимые согласования документации с компетентными органами, а также стоимость экспертизы.

Читать еще:  Если управляющая компания не выполняет свои обязанности

4. Обязанности Сторон

4.1. Проектировщик обязуется:
4.1.1. Выполнить работы по Договору в полном объеме и в надлежащие сроки в соответствии с его условиями, Заданием на проектирование, перечнем и календарным планом работ, исходными данными и требованиями нормативных актов.
4.1.2. Своевременно передать Заказчику результаты работ в порядке и в сроки, которые установлены разд. 5 Договора и перечнем и календарным планом работ.
4.1.3. Согласовать готовую Документацию с Заказчиком.
4.1.4. Согласовать вместе с Заказчиком готовую Документацию во всех компетентных органах в соответствии с перечнем и календарным планом работ.
4.1.5. Представлять по требованию Заказчика информацию в письменном виде о ходе выполнения работ.
4.1.6. Предварительно письменно согласовывать с Заказчиком кандидатуру субподрядчика и условие договора субподряда о сроках выполнения субподрядчиком работ в случае привлечения к исполнению Договора третьих лиц (субподрядчиков).
4.1.7. При выполнении работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых объектов интеллектуальной собственности.
4.1.8. Надлежащим образом исполнять другие обязанности, возложенные на него Договором и нормативными актами.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Передать Проектировщику исходные данные, необходимые для составления Документации, в порядке, предусмотренном п. 1.3 Договора.
4.2.2. Своевременно оплачивать выполненные работы в порядке, предусмотренном разд. 3 Договора и сметой.
4.2.3. Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой Документации с компетентными органами в сроки, предусмотренные перечнем и календарным планом работ.
4.2.4. Надлежащим образом исполнять другие обязанности, возложенные на него Договором и нормативными актами.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. По окончании каждого этапа работ, предусмотренного перечнем и календарным планом работ, не позднее даты окончания этапа Проектировщик направляет Заказчику письменное уведомление о выполнении этапа. В течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления Проектировщик обязан предоставить Заказчику результаты работ по этапу в двух экземплярах в печатном виде плюс один экземпляр в электронном виде. Акт сдачи-приемки работ по соответствующему этапу в двух экземплярах готовит Проектировщик и представляет Заказчику на подписание одновременно с результатами работ.
5.2. В течение пяти рабочих дней с даты получения результатов работ по этапу и акта сдачи-приемки работ по этапу Заказчик при отсутствии замечаний подписывает оба экземпляра акта и направляет один из них Проектировщику или при наличии замечаний направляет Проектировщику мотивированный отказ от приемки работ по этапу. При отсутствии мотивированного отказа после истечения указанного срока работы по этапу считаются принятыми Заказчиком без замечаний, а акт — подписанным обеими Сторонами.
5.3. По окончании всех работ, не позднее даты истечения срока выполнения работ, указанного в п. 2.2 Договора, Проектировщик направляет Заказчику письменное уведомление о выполнении работ и готовности Документации. В течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления Проектировщик обязан предоставить Заказчику готовую Документацию в трех экземплярах в печатном виде плюс один экземпляр в электронном виде. Итоговый акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах готовит Проектировщик и представляет Заказчику на подписание одновременно с Документацией, счетом и счетом-фактурой.
5.4. В течение 10 рабочих дней с даты получения Документации и итогового акта сдачи-приемки работ Заказчик при отсутствии замечаний подписывает оба экземпляра акта и направляет один из них Проектировщику или при наличии замечаний направляет Проектировщику мотивированный отказ от приемки Документации. При отсутствии мотивированного отказа после истечения указанного срока работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате в порядке, предусмотренном разд. 3 Договора, а акт считается подписанным обеими Сторонами.
5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (этапа работ) Стороны не позднее двух рабочих дней с даты получения Проектировщиком мотивированного отказа составляют двусторонний акт с перечнем недостатков, необходимых доработок и сроков их выполнения. Проектировщик вносит необходимые изменения в Документацию без дополнительной оплаты. После устранения Проектировщиком всех замечаний в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу или итоговый акт сдачи-приемки работ.
5.6. Передача результатов в электронном виде осуществляется на USB-накопителе в следующих форматах: чертежи — в формате AutoCAD, расчеты — в формате Microsoft Excel, текстовые материалы — в формате Microsoft Word.

6. Исключительные права на результаты работ

6.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ в рамках Договора, принадлежат Заказчику с момента подписания обеими Сторонами итогового акта сдачи-приемки работ.
6.2. Проектировщик вправе использовать указанные в п. 6.1 Договора результаты интеллектуальной деятельности для собственных нужд на условиях безвозмездной неисключительной лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
7.2. Если третьи лица предъявят к Заказчику требования или иным образом воспрепятствуют выполнению работ или ограничат их выполнение на основе подготовленной Документации и гарантии Проектировщика, предусмотренные п. 2 ст. 760 ГК РФ, окажутся недостоверны, Заказчик вправе потребовать с Проектировщика уплаты штрафа в размере 30% от общей цены работ.
7.3. За нарушение промежуточных сроков выполнения работ, установленных в перечне и календарном плане работ, Заказчик вправе потребовать с Проектировщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,01% от общей цены работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены работ.
7.4. За нарушение срока окончания работ, предусмотренного п. 2.2 Договора, Заказчик вправе потребовать с Проектировщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% от общей цены работ за каждый день просрочки.
7.5. За нарушение сроков оплаты работ Проектировщик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,05% от суммы задолженности, но не более 10% от общей цены работ.

8. Изменение и расторжение Договора

8.1. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, которые установлены действующим законодательством.

9. Разрешение споров

9.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию.
9.2. Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 15 рабочих дней с момента получения претензии другой стороной.

10. Заключительные положения

10.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, которые связаны с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Договоре, должны направляться по адресу, указанному в Договоре в разделе «Адреса и реквизиты сторон», только одним из следующих способов:
· нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О. и подпись лица, получившего данный документ;
· заказным письмом с уведомлением о вручении.
10.2. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.
10.3. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Адреса и реквизиты сторон

Договор на выполнение проектных работ: образец

  • Образцы, формы и шаблоны договоров на 2019 год. 501-750
  • Форма: Договор подряда на выполнение проектных работ (образец заполнения)

Договор подряда
на выполнение проектных работ N __
г. ________________ ____________ г.
Общество с ограниченной ответственностью «__________________», далее именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании решения общего собрания участников (Протокол от _________________г. N _________________) и в соответствии с Уставом, с одной стороны и
общество с ограниченной ответственностью «_________________», далее именуемое «Проектировщик», в лице директора _________________, действующего на основании решения единственного участника от _________________г. N 1 и в соответствии с Уставом, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Проектировщик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию (далее — Документация) для строительства административно-технического двухэтажного здания (далее — Объект) и передать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.2. Заказчик поручает Проектировщику подготовить Задание на проектирование. Проектировщик должен передать Заказчику подготовленное Задание на проектирование по двустороннему акту не позднее 15 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. С момента подписания акта Заказчиком Задание на проектирование считается утвержденным и становится обязательным для Сторон.
1.3. Документация разрабатывается Проектировщиком на основании Задания на проектирование и исходных данных, которые Заказчик передает уполномоченному представителю Проектировщика с сопроводительным письмом не позднее пяти рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
1.4. Детальные характеристики Объекта, необходимые для разработки Документации, будут указаны в Задании на проектирование. Общая площадь Объекта должна составлять от 400 до 450 кв. м и включать конференц-зал, комнату охраны, комнату отдыха, подсобные помещения, санузел и до 20 офисных помещений. Объект будет возведен на земельном участке площадью _________________кв. м с кадастровым номером 52:15:184342:161, расположенном по адресу: г. _________________, который принадлежит Заказчику на праве собственности, что подтверждается выпиской из ЕГРН от _________________.
1.5. Состав и объем Документации, перечень ее разделов и их содержание, этапы работ по ее разработке Стороны определят по итогам утверждения Задания на проектирование. Не позднее пяти рабочих дней с даты утверждения Задания Стороны обязуются согласовать и подписать перечень и календарный план работ, а также смету, подготовленные Проектировщиком. Эти документы с даты их подписания обеими Сторонами будут считаться приложениями к настоящему Договору.
1.6. Состав разделов проектной части Документации и их содержание должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от _________________N _________________ и быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения проектной документации во всех компетентных органах.
1.7. Прочие требования к Документации, а также содержание работ по Договору и требования к ним определяются настоящим Договором и приложениями к нему и должны соответствовать требованиям нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации.

Читать еще:  Жалоба в Роспотребнадзор на управляющую компанию

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала работ — _________________г.
2.2. Срок окончания работ — не позднее _________________г.
2.3. Сроки начала и окончания промежуточных этапов работ Стороны определят в перечне и календарном плане работ, согласованном в порядке, предусмотренном п. 1.5 Договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Общая цена работ, включая НДС, будет определена в смете. Смету готовит Проектировщик и передает ее Заказчику одновременно с Заданием на проектирование и перечнем и календарным планом работ в порядке, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора. Цена работ будет рассчитана исходя из характеристик Объекта, которые будут определены в Задании на проектирование. С момента подписания сметы Заказчиком в порядке, установленном п. 1.5 Договора, она считается подтвержденной и является приложением к настоящему Договору.
3.2. Общая цена работ является твердой, не подлежит изменению. Общая цена работ включает в себя все расходы и издержки Проектировщика, которые могут возникнуть в процессе выполнения работ по Договору, в том числе стоимость подготовки Задания на проектирование и платежи привлекаемым к выполнению работ субподрядчикам, за исключением сумм, указанных в п. 3.6 Договора.
3.3. Заказчик оплачивает работы в следующем порядке:
3.3.1. 25% от общей цены работ — не позднее пяти рабочих дней с момента подписания Заказчиком сметы в порядке, предусмотренном п. 3.1 Договора.
3.3.2. 75% от общей цены работ — не позднее пяти рабочих дней с момента подписания Заказчиком итогового акта сдачи-приемки работ в порядке, предусмотренном п. п. 5.4, 5.5 Договора.
3.4. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании счета Проектировщика путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.
3.5. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с даты поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Проектировщика.
3.6. Заказчик в полном объеме оплачивает все необходимые согласования документации с компетентными органами, а также стоимость экспертизы.

4. Обязанности Сторон

4.1. Проектировщик обязуется:
4.1.1. Выполнить работы по Договору в полном объеме и в надлежащие сроки в соответствии с его условиями, Заданием на проектирование, перечнем и календарным планом работ, исходными данными и требованиями нормативных актов.
4.1.2. Своевременно передать Заказчику результаты работ в порядке и в сроки, которые установлены разд. 5 Договора и перечнем и календарным планом работ.
4.1.3. Согласовать готовую Документацию с Заказчиком.
4.1.4. Согласовать вместе с Заказчиком готовую Документацию во всех компетентных органах в соответствии с перечнем и календарным планом работ.
4.1.5. Представлять по требованию Заказчика информацию в письменном виде о ходе выполнения работ.
4.1.6. Предварительно письменно согласовывать с Заказчиком кандидатуру субподрядчика и условие договора субподряда о сроках выполнения субподрядчиком работ в случае привлечения к исполнению Договора третьих лиц (субподрядчиков).
4.1.7. При выполнении работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых объектов интеллектуальной собственности.
4.1.8. Надлежащим образом исполнять другие обязанности, возложенные на него Договором и нормативными актами.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Передать Проектировщику исходные данные, необходимые для составления Документации, в порядке, предусмотренном п. 1.3 Договора.
4.2.2. Своевременно оплачивать выполненные работы в порядке, предусмотренном разд. 3 Договора и сметой.
4.2.3. Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой Документации с компетентными органами в сроки, предусмотренные перечнем и календарным планом работ.
4.2.4. Надлежащим образом исполнять другие обязанности, возложенные на него Договором и нормативными актами.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. По окончании каждого этапа работ, предусмотренного перечнем и календарным планом работ, не позднее даты окончания этапа Проектировщик направляет Заказчику письменное уведомление о выполнении этапа. В течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления Проектировщик обязан предоставить Заказчику результаты работ по этапу в двух экземплярах в печатном виде плюс один экземпляр в электронном виде. Акт сдачи-приемки работ по соответствующему этапу в двух экземплярах готовит Проектировщик и представляет Заказчику на подписание одновременно с результатами работ.
5.2. В течение пяти рабочих дней с даты получения результатов работ по этапу и акта сдачи-приемки работ по этапу Заказчик при отсутствии замечаний подписывает оба экземпляра акта и направляет один из них Проектировщику или при наличии замечаний направляет Проектировщику мотивированный отказ от приемки работ по этапу. При отсутствии мотивированного отказа после истечения указанного срока работы по этапу считаются принятыми Заказчиком без замечаний, а акт — подписанным обеими Сторонами.
5.3. По окончании всех работ, не позднее даты истечения срока выполнения работ, указанного в п. 2.2 Договора, Проектировщик направляет Заказчику письменное уведомление о выполнении работ и готовности Документации. В течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления Проектировщик обязан предоставить Заказчику готовую Документацию в трех экземплярах в печатном виде плюс один экземпляр в электронном виде. Итоговый акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах готовит Проектировщик и представляет Заказчику на подписание одновременно с Документацией, счетом и счетом-фактурой.
5.4. В течение 10 рабочих дней с даты получения Документации и итогового акта сдачи-приемки работ Заказчик при отсутствии замечаний подписывает оба экземпляра акта и направляет один из них Проектировщику или при наличии замечаний направляет Проектировщику мотивированный отказ от приемки Документации. При отсутствии мотивированного отказа после истечения указанного срока работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате в порядке, предусмотренном разд. 3 Договора, а акт считается подписанным обеими Сторонами.
5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (этапа работ) Стороны не позднее двух рабочих дней с даты получения Проектировщиком мотивированного отказа составляют двусторонний акт с перечнем недостатков, необходимых доработок и сроков их выполнения. Проектировщик вносит необходимые изменения в Документацию без дополнительной оплаты. После устранения Проектировщиком всех замечаний в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу или итоговый акт сдачи-приемки работ.
5.6. Передача результатов в электронном виде осуществляется на USB-накопителе в следующих форматах: чертежи — в формате AutoCAD, расчеты — в формате Microsoft Excel, текстовые материалы — в формате Microsoft Word.

6. Исключительные права на результаты работ

6.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ в рамках Договора, принадлежат Заказчику с момента подписания обеими Сторонами итогового акта сдачи-приемки работ.
6.2. Проектировщик вправе использовать указанные в п. 6.1 Договора результаты интеллектуальной деятельности для собственных нужд на условиях безвозмездной неисключительной лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
7.2. Если третьи лица предъявят к Заказчику требования или иным образом воспрепятствуют выполнению работ или ограничат их выполнение на основе подготовленной Документации и гарантии Проектировщика, предусмотренные п. 2 ст. 760 ГК РФ, окажутся недостоверны, Заказчик вправе потребовать с Проектировщика уплаты штрафа в размере 30% от общей цены работ.
7.3. За нарушение промежуточных сроков выполнения работ, установленных в перечне и календарном плане работ, Заказчик вправе потребовать с Проектировщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,01% от общей цены работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены работ.
7.4. За нарушение срока окончания работ, предусмотренного п. 2.2 Договора, Заказчик вправе потребовать с Проектировщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% от общей цены работ за каждый день просрочки.
7.5. За нарушение сроков оплаты работ Проектировщик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,05% от суммы задолженности, но не более 10% от общей цены работ.

8. Изменение и расторжение Договора

8.1. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, которые установлены действующим законодательством.

9. Разрешение споров

9.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию.
9.2. Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 15 рабочих дней с момента получения претензии другой стороной.

10. Заключительные положения

10.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, которые связаны с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Договоре, должны направляться по адресу, указанному в Договоре в разделе «Адреса и реквизиты сторон», только одним из следующих способов:
· нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О. и подпись лица, получившего данный документ;
· заказным письмом с уведомлением о вручении.
10.2. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.
10.3. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Адреса и реквизиты сторон

Бесплатные юридические консультации

по тел. 8 (800) 500-27-29 (доб. 677) Все регионы! Звонок по России бесплатный!

Образец договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Образец договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, заключаемый между юридическими и физическими лицами

ДОГОВОР ПОДРЯДА N ______

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. _________________ «___»__________ ____ г.

(организационно-правовая форма) (наименование)

в лице _____________________________________, действующ___ на основании

являющийся членом саморегулируемой организации ____________________________

(наименование саморегулируемой организации)

регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых

организаций _______________________, что подтверждается выпиской из реестра

членов саморегулируемой организации N ____ от «____»_______________ г. ,

именуемый в дальнейшим «Подрядчик», с одной стороны, и

(организационно-правовая форма) (наименование)

в лице _____________________________________, действующ___ на основании

(Вариант, если заказчик — физическое лицо:

Читать еще:  Замена батарей отопления в квартире: своими руками или через ЖЭК

Граждан__ _______________________________, «__»____________ ____ г. р.,

(Ф.И.О. полностью) (дата, год рождения)

(вид документа, удостоверяющего личность) (реквизиты документа,

выдан «__»________ ____ г. _______________________________________________,

(наименование органа, выдавшего документ,

зарегистрирован___ по адресу: ____________________________________________,

проживающ___ по адресу: _________________________________________________),

именуемый в дальнейшим «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые

«Стороны», заключили настоящий Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение N ______) разработать следующий проект : ______________________ и техническую документацию к проекту для целей ________________________________, а также выполнить следующие изыскательские работы: _______________________, а Заказчик обязуется передать Подрядчику задание и иные исходные данные, необходимые для составления технической документации, принять и оплатить результат работ в виде разработанного проекта ___________ и документации ________________________.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __), являющейся неотъемлемой частью Договора. Указанная в Смете общая стоимость работ является __________________ (приблизительной/окончательной).

2.2. Оплата производится в следующем порядке: __________ (варианты: единовременно по результатам выполненных Подрядчиком работ на основании акта выполненных работ и оригинала счета Подрядчика; путем уплаты авансового платежа в размере _____% от суммы Договора, указанной в Смете работ, и последующего внесения договорной суммы по ___ частям (размер каждой части: ________ (___________) рублей) с периодичностью: ____________).

2.3. Сроки уплаты: ________________ (варианты: в течение _______ банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ и получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика; в течение __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора Заказчик обязуется внести указанный в п. 2.2 настоящего Договора авансовый платеж, оставшуюся сумму Заказчик обязуется уплатить в соответствии с Графиком платежей, согласованным Сторонами и прилагаемым к настоящему Договору (Приложение N __)).

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания и исходных данных, предусмотренных пп. 3.2.1 настоящего Договора (вариант: если предусмотрена предоплата — с момента внесения Заказчиком авансового платежа), направить Заказчику на утверждение Смету работ и График работ.

3.1.2. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору не позднее _______ с момента получения от Заказчика утвержденных Сметы работ и Графика работ.

3.1.3. Выполнить работы в соответствии с Графиком работ (Приложение N __), завершить выполнение работ не позднее ____________ с момента их начала.

3.1.4. Уведомить Заказчика о готовности работ, согласовать дату приема-передачи результата работ.

3.1.5. Согласовать разработанные проект _________ и документацию ____________ с Заказчиком в срок: ______________.

3.1.6. В день, установленный по соглашению Сторон для приема-передачи результатов работ, передать Заказчику по акту выполненных работ: разработанные проект _________ и документацию ____________.

3.1.7. Передать Заказчику оригиналы акта выполненных работ, счета и счета-фактуры в срок: _____________ с момента: __________________.

3.1.8. Исполнять иные обязанности, возложенные на Подрядчика действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Не позднее ________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Подрядчику задание Заказчика (Приложение N __) и следующие исходные данные: _________________________ (вариант: если предусмотрена предоплата — а также внести авансовый платеж в сроки, предусмотренные настоящим Договором).

3.2.2. Не позднее ________ с момента получения от Подрядчика Сметы работ и Графика работ направить Подрядчику указанные документы, утвержденные путем их подписания, или представить Подрядчику возражения по существу.

3.2.3. По получении от Подрядчика уведомления о готовности работ согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи работ.

3.2.4. Принять результат работ в срок, согласованный Сторонами.

3.2.5. Уплатить Подрядчику договорную цену в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.2.6. Использовать проект и техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора.

3.2.7. Не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.

3.2.8. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании проекта и

готовой технической документации в ________________________________________

(указать наименование государственного органа,

органа местного самоуправления)

3.2.9. Исполнять иные обязанности, возложенные на Заказчика действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ с приложением к нему:

— комплекта проектно-сметной документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями настоящего Договора;

— копии протокола научно-технического совета Подрядчика с заключением о соответствии выполненной работы заданию на проектирование.

4.2. Заказчик в течение _____ дня(ей) со дня получения акта выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика при обнаружении последним недостатков разработанного проекта и/или документации Сторонами составляется перечень необходимых доработок и согласовываются порядок и сроки их выполнения.

4.3.1. По требованию Заказчика Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию и произвести дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные документально подтвержденные убытки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае ненадлежащего составления проекта и/или технической документации и выполнения изыскательских работ, а также в случае обнаружения Заказчиком недостатков в ходе строительства объекта и/или в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных Заказчиком документально подтвержденных убытков.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком работ (Приложение N __), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ___________ (____________) рублей за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Заказчиком срока уплаты договорной суммы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

6.2.1. По письменному соглашению Сторон.

6.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ (________) дня(ей) до даты предполагаемого расторжения.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных

условиях обстоятельств, под которыми понимаются ___________________________

(указать обстоятельства непреодолимой силы)

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, Сторона обязана в течение _____ (__________) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, о предполагаемом сроке их действия и моменте прекращения .

7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 7.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.

7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 7.1 настоящего Договора, срок исполнения обязательств по Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего

Договора, продолжают действовать более _____________________, каждая из

Сторон вправе требовать расторжения Договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

8.3. В случае недостижения соглашения путем переговоров споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

8.5. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме по адресу, указанному в разделе 9 настоящего Договора.

8.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.7.1. Задание Заказчика с приложением исходных данных (Приложение N ___).

8.7.2. Смета работ (Приложение N ___).

8.7.3. График работ (Приложение N ___).

8.7.4. Акт выполненных работ (Приложение N ___).

8.7.5. График платежей (Приложение N ___).)

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Адрес: _________________________ Адрес: ______________________________

ОГРН ___________________________ ОГРН/ОГРНИП _________________________

ИНН ____________________________ ИНН _________________________________

КПП ____________________________ КПП _________________________________

Р/с ____________________________ Р/с _________________________________

в ______________________________ в ___________________________________

К/с ____________________________ К/с _________________________________

БИК ____________________________ БИК _________________________________

ОКПО ___________________________ ОКПО ________________________________

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

Информация для сведения:

В соответствии с ч. 1 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, при условии, что такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не установлено Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется в случаях, перечисленных в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Требования к содержанию проекта установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 760 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан при необходимости согласовывать готовую техническую документацию вместе с заказчиком — с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

Согласно п. 1 ст. 759 Гражданского кодекса Российской Федерации задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

Рекомендуем ознакомиться:

Не нашли ответа на свой вопрос?

Узнайте, как решить

именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта . Или позвоните нам по телефону:
8 (800) 500-27-29 (доб. 677) Все регионы! Звонок по России бесплатный!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector